Редакция от 26.05.2025

Настоящий документ в соответствии с законодательством Российской Федерации является публичной офертой Поставщика и содержит все существенные условия, необходимые для заключения и исполнения договора поставки и/или подряда.

Публичная оферта вступает в силу с момента ее опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://yoch.su/, https://vk.com/babyfabric, https://www.instagram.com/yoch_brand, https://t.me/yoch_brand и действует до момента отзыва Публичной оферты Поставщиком.
Публичная оферта может быть изменена/отозвана Поставщиком в одностороннем порядке без предварительного согласования и/или уведомления. В случае внесения изменений они вступают в силу с момента их опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://yoch.su/, https://vk.com/babyfabric?from=groups, https://www.instagram.com/yoch_brand, https://t.me/yoch_brand, если иной срок вступления в силу не установлен Поставщиком.
Внесение изменений/отзыв Публичной оферты не влечет за собой внесение соответствующих изменений/прекращение правоотношений, возникших между Поставщиком и Покупателем до даты внесения изменений/отзыва Публичной оферты.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Публичная оферта (Оферта) – публичное предложение заключить договор поставки и/или подряда на условиях, изложенных в Оферте;
1.2. Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий Оферты, выраженное в оплате Товара и/или Работ Покупателем. Акцепт означает заключение между Поставщиком и Покупателем договора поставки и/или подряда на условиях, изложенных в Оферте;
1.3. Договор – договор поставки и/или подряда, заключенный между Поставщиком и Покупателем в результате Акцепта Оферты;
1.4. Сайт – веб-сайт, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://yoch.su/, https://vk.com/babyfabric?from=groups, https://www.instagram.com/yoch_brand?igsh=bjB3d2J0aGFwb, https://t.me/yoch_brand, а также все его поддомены и наддомены;
1.5. Стороны – Поставщик, Покупатель;
1.6. Поставщик - Индивидуальный предприниматель Марченко Зоя Георгиевна (ИНН 782064242425, ОГРНИП 317784700191997);
1.7. Покупатель – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществившее Акцепт Оферты;
1.8. Товар – товары, перечень которых размещен на Сайте;
1.9. Работы - перечень работ, размещенный на Сайте;
1.10. Рассылка – направление на адрес электронной почты и/или телефонный номер Покупателя сообщений информационного и/или рекламного характера, связанные с поставкой Товара и/или оказанием Услуг, включая, но не ограничиваясь, сообщениями, содержащими расписание занятий и информацию о мероприятиях, уведомлениями об акциях, скидках и спецпредложениях как самого Поставщика, так и его партнеров;
1.11. Мессенджер - программа для обмена информацией между зарегистрированными пользователями – Telegram, сервис ВКонтакте, WhatsApp, Instagram (принадлежит Meta, Inc., признанной экстремисткой и запрещенной на территории РФ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар и/ или выполнить Работы, а Покупатель обязуется оплатить Товар и/ или выполненные Работы на условиях, установленных Офертой.
2.2. Перечень действий, которые должен совершить Поставщик, и объем Работ согласовывается Сторонами посредством переписки в Мессенджере.
2.3. Описание Товара и/или Работ, размещённое на Сайте, является неотъемлемой частью Оферты, Акцепт которой производится в порядке и на условиях, изложенных в Оферте.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Покупатель, желающий осуществить Акцепт Оферты, согласовывает с Поставщиком ассортимент, характеристики, количество и иные параметры Товара посредством переписки в Мессенджере. После подтверждения всех условий Покупатель производит 100% предварительную оплату заказа через онлайн-сервис на Сайте либо наличными денежными средствами по адресу, указанному на Сайте.
3.2. Актуальный ассортимент и ориентировочная стоимость Товаров представлены на Сайте в информационных целях и подлежат уточнению при индивидуальном согласовании заказа с Поставщиком.
3.3. Оплачивая Товар, Покупатель подтверждает, что он согласовал с Поставщиком все существенные условия заказа, включая ассортимент, количество, стоимость, способ и сроки поставки (доставки), и полностью с ними согласен.
3.4. Представленные на Сайте изображения внешнего вида Товара носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках в силу разницы отображения различными типами мониторов, особенностей фотосъемки и тому подобных факторов. Покупатель имеет право до Акцепта Оферты получить у Поставщика исчерпывающую информацию о Товаре.
3.5. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к выборке или доставке путем звонка на номер телефона Покупателя, направления сообщений через Мессенджеры и/или по электронной почте.
3.6. Покупатель может самостоятельно забрать Товар по адресу, указанному на Сайте. Дата и время выборки дополнительно согласовываются Сторонами посредством переписки в Мессенджере или посредством телефонных переговоров.
3.7. Условия курьерской доставки согласовываются Сторонами посредством переписки в Мессенджере или посредством телефонных переговоров. Услуга курьерской доставки оплачивается Покупателем дополнительно. Стоимость доставки устанавливается по тарифу курьерской службы.
3.8. В случае, если требуется доставка Товара до места, доступ в которое ограничен любым способом (включая, но не ограничиваясь шлагбаумом, воротами, консьержем, КПП), доставка осуществляется до такого места осуществления контроля доступа. Покупатель обязан принять Товар в таком месте контроля доступа, в противном случае доставка Товара считается осуществленной надлежащим образом и подлежащей оплате, а Товар – переданным Покупателю.
3.9. Обязательства Поставщика считаются исполненными в момент фактической передачи Товара Покупателю.
3.10. Покупатель безоговорочно согласен с тем, что отказ от Товара после его оплаты не допускается, если Товар изготавливается индивидуально, исключительно для нужд Покупателя и его индивидуальными требованиями к характеристикам Товара (статья 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», п.22 Правил продажи товаров при дистанционном способе продажи товара по договору розничной купли-продажи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 №2463).
3.11. Возврату вне зависимости от наличия индивидуально-определенных свойств подлежит только Товар ненадлежащего качества, а именно Товар, непригодный для использования по назначению, бракованный Товар, товар с недостатком (т.е. с нарушением обязательных требований к Товару); Товар с истекшим сроком годности (статья 18 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).
3.12. Претензии Покупателя касательно качества приобретенного Товара могут быть предъявлены Поставщику путем направления сообщения в Мессенджер и/или электронную почту. К претензии должны быть приложены фотоизображения некачественного Товара, а также описание недостатков Товара.
3.13. Товар (остатки товара) ненадлежащего качества в фирменной упаковке (обязательно) должен быть возвращен Поставщику.
3.14. Претензии по качеству и количеству рассматриваются Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления претензии. В случае, если будет подтверждено ненадлежащее качество Товара, возникшее по вине Поставщика, Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты передачи Товара Поставщику.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Поставщик выполняет Работы на основании согласованного заказа, оформленного посредством переписки в Мессенджере или иным способом, указанным на Сайте.
4.2. Покупатель предоставляет Поставщику необходимую информацию для выполнения работ.
4.3. Поставщик приступает к выполнению работ после согласования всех деталей заказа и получения 100% предварительной оплаты.
4.4. Сроки выполнения Работ согласовываются Сторонами посредством переписки в Мессенджере или иным способом, указанным на Сайте.
4.5. По окончании Работ Поставщик уведомляет Покупателя об этом и согласовывает способ и сроки передачи результата Работ посредством переписки в Мессенджере или иным способом, указанным на Сайте.
4.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения Работ, если выполнение Работ невозможно по объективным причинам, с обязательным уведомлением Покупателя в разумный срок до предполагаемой даты выполнения Работ. В этом случае Поставщик возвращает Покупателю ранее уплаченные денежные средства в полном объеме в течение 10 (десяти) календарных дней.
4.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Работ до начала их выполнения Поставщиком, уведомив об этом Поставщика. Поставщик возвращает Заказчику оплаченные денежные средства в размере 100% в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления.
4.8. В случае отказа Покупателя от исполнения Договора после начала выполнения Работ возврат денежных средств осуществляется пропорционально объему фактически выполненных Работ и понесённым затратам Поставщика.

5. ЦЕНА ТОВАРА И/ИЛИ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость Товара и/или Работ согласовывается сторонами посредством переписки в Мессенджере или иным способом, указанным на Сайте.
5.2. Оплата Товара и/или Работ осуществляется Покупателем на условиях 100% предварительной оплаты любым не запрещенным законодательством РФ способом.
5.3. Оплата Товара и/или Работ в соответствии с условиями Оферты считается полным и безоговорочным Акцептом Оферты.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Поставщиком и Покупателем, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Получатель претензии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
6.2. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, Стороны договорились установить договорную подсудность споров:
- мировому судье судебного участка №5 Свердловского судебного района города Перми, при подсудности спора мировому судье в соответствии с правилами ГПК РФ;
- Ленинскому районному суду города Перми при подсудности спора районному суду в соответствии с правилами ГПК РФ;
- Арбитражному суду Пермского края при подсудности спора арбитражному суду в соответствии с правилами АПК РФ.
6.3. Стороны Договора пришли к соглашению о том, что документооборот между сторонами осуществляется посредством направления подписанных каждой из сторон скан-образов документов через открытые каналы связи (электронную почту, Мессенджеры), по которым ранее Стороны осуществляли любое взаимодействие, связанное с Офертой.

7. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА

Индивидуальный предприниматель Марченко Зоя Георгиевна
ИНН 782064242425
ОГРНИП 317784700191997
+7(952)394-14-83
Nikiforova_@inbox.ru